Договор на обслуживание электрических сетей образец. Договор на выполнение работ по ремонту электрической проводки и электрооборудования

3. Обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Принять по Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж (унифицированная форма № ОС-15, утвержденная постановлением Госкомстата от 01.01.2001г. №7) оборудование и материалы Заказчика, указанные в Спецификации.

Принять комплектующие по соответствующему Акту передачи материальных ценностей Подрядчику (при модернизации существующей системы).

3.1.2. Своевременно и качественно произвести и сдать Заказчику все работы, предусмотренные условиями Договора.

3.1.3. В процессе проведения работ не допускать отступления от технического задания , выданного административным отделом Южно-Сахалинского отделения

3.1.4. При проведении монтажно-наладочных работ бережно относиться к имуществу и внутренней отделке помещений Объекта.

3.1.5. По окончании работ, передать представителю Заказчика исполнительную документацию, инструкции по эксплуатации установленного оборудования, провести инструктаж персонала Заказчика правилам его эксплуатации без дополнительной оплаты.

3.1.6. Уведомить в письменном виде Заказчика об окончании производства работ для приемки выполненных работ и оформления Акта сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (унифицированная форма № ОС-3, утвержденная постановлением Госкомстата от 01.01.2001г. №7) в своей части.

3.2. Подрядчик гарантирует соблюдение своим персоналом правил по технике безопасности , охране труда , пожарной безопасности , правил внутреннего распорядка и других норм, установленных на Объекте Заказчика при проведении монтажно-наладочных работ.

3.3. Подрядчик обязан обеспечить представителю Заказчика возможность проведения технического надзора за выполнением работ.

3.4. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, выполняющего работы в помещениях Заказчика. Допуск персонала Подрядчика к оказанию услуг и выполнению работ по Договору в помещениях Заказчика производится после его ознакомления уполномоченными лицами Заказчика с нормативными документами Заказчика по обеспечению информационной безопасности . После ознакомления с указанными документами персонал Подрядчика подписывает обязательство о выполнении требований этих документов.

3.5. В случае причинения Заказчику убытков в результате нарушения персоналом Подрядчика требований нормативных документов Заказчика по обеспечению информационной безопасности в ходе выполнения работ в помещениях Заказчика, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику причиненные ему убытки.

4. Конфиденциальность

4.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета договора, хода его выполнения и полученных результатов.

4.2. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения и публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.

4.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Вышеперечисленные обстоятельства действуют во все время проведения работ по Договору между Сторонами, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания этих работ или расторжения Договора.

5. Обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Оплатить оборудование, материалы и выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. При наличии у Заказчика оборудования и материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ , передать их Подрядчику по Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж по унифицированной форме № ОС-15.

При наличии у Заказчика комплектующих, необходимых для выполнения работ по ремонту электрических сетей и оборудования передать их по соответствующему Акту передачи материальных ценностей Подрядчику.

5.1.3. Ознакомить персонал Подрядчика с правилами внутреннего распорядка на Объекте.

5.1.4. Обеспечить персоналу Подрядчика необходимые условия для проведения монтажно-наладочных работ (согласовать время и порядок доступа на Объект, предоставить отдельное запираемое помещение для размещения рабочих, оборудования и материалов, обеспечить электроэнергией, водой и освещением в зоне проведения работ, возможность пользоваться телефоном с выходом на городскую ATС).

5.1.5. По мере необходимости освобождать участки помещений в зоне работ от собственного оборудования и иного имущества с целью обеспечения Подрядчику свободного доступа в помещения, в которых ведутся монтажные работы.

5.1.6. В случае выхода из строя сети электропитания, к которой подключены средства малой механизации, электрифицированный инструмент Подрядчика, принять меры к устранению неисправности.

5.1.7. Соблюдать требования Подрядчика по выполнению правил эксплуатации и содержания систем безопасности .

6. Стоимость оборудования и работ

6.1. Стоимость оборудования, материалов и всех видов работ в рамках Договора для каждого объекта указывается в Спецификациях в российских рублях.

7. Порядок приемки

7.1. Работы по Договору сдаются Подрядчиком. О завершении работ по каждому Объекту Подрядчик письменно уведомляет Заказчика.

7.2. Для выявления дефектов и недоделок выполненных работ создается рабочая комиссия в составе: председателя - представителя Заказчика, членов комиссии - представителя Подрядчика, представителя Заказчика, представителя органа государственного пожарного надзора (при необходимости).

7.3. В случае обнаружения несоответствий выполненных работ проектной документации , составляется Акт выявленных дефектов и недоделок (форма Акта приведена в Приложении № 2 к Договору) с указанием сроков их устранения. Выявленные дефекты и недоделки устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

7.4. В отсутствие замечаний к выполненным Подрядчиком работам или после их устранения, оформляется Акт сдачи-приемки выполненных работ.

7.5. Стороны обязаны в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о завершении работ, указанного в п. 7.1, подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, или Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по унифицированной форме № ОС-3.

7.6. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик досрочно принимает и оплачивает работы.

8. Срок действия Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается сроком на один год.

8.2. Если не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не потребует его расторжения, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на каждый следующий год.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на все установленное оборудование в течение 2-х лет и на выполненные работы в течение 3-х (трех) лет со дня окончания работ (даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по унифицированной форме № ОС-3), при условии надлежащей эксплуатации Заказчиком установленного оборудования.

9.2. В период гарантийного срока Подрядчик обязан без дополнительной оплаты устранить все неисправности (недостатки), возникшие по его вине, включая ремонт и замену оборудования, в течение 2-х (двух) дней с даты получения уведомления от Заказчика. Уведомление Подрядчика о возникшей неисправности производится по факсу, указанному Подрядчиком, с последующей передачей оригинала документа. Документы, полученные/переданные посредством факсимильной связи, Стороны признают в качестве письменных доказательств.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

10.2. В каждом случае нарушения Подрядчиком любого из сроков, установленных Спецификацией и п. 9.2 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере _____% (включая НДС) за каждый день просрочки от общей стоимости оборудования, материалов и монтажно-наладочных работ, определенной в таблице 2 Спецификации, но не более _____% от этой стоимости за каждый случай нарушения.

10.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, указанного в п. 6.1 Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере____% включая НДС) от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более_____% от этой суммы

10.4. При наличии существенных отступлений от Договора или иных существенных недостатков в работе, а также при нарушении срока начала работ более чем на (_) рабочих дней Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за(___) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении, с проведением взаиморасчетов на основании двухстороннего акта в срок не позднее (___) рабочих дней до даты расторжения Договора.

10.5. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору и производится по письменному требованию заинтересованной Стороны.

10.6. Подрядчик несет риск случайного повреждения результатов выполненных работ, собственного оборудования и материалов, используемых для выполнения обязательств по договору, а также оборудования и материалов, предоставленных Заказчиком (с момента их приёмки от Заказчика) до приемки выполненных работ Заказчиком в полном объёме (подписания Заказчиком акта, предусмотренного п. 7.5).

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, и другие обстоятельства, находящиеся за пределами контроля Сторон, имевшие место или вступившие в силу после заключения Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно воспрепятствовали выполнению Сторонами своих обязательств.

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше _ (_) месяцев1, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за _ (_) календарных дней1 до даты расторжения, указанной в уведомлении, с проведением взаиморасчетов на основании двухстороннего акта в срок не позднее _ (_) рабочих дней1 до даты расторжения Договора.

11.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее _ (_) рабочих дней1 после начала/прекращении их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за нарушение обязательств по Договору по причине указанных обстоятельств. Соответствующая Сторона обязана письменно сообщить другой Стороне о возникновении таких обстоятельств заказной почтой или курьером.

12. Дополнительные условия

12.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.2. Споры сторон по Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Южно-Сахалинска

12.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора остается у Заказчика, а один передается Подрядчику.

12.4. Для решения организационно-технических вопросов, возникающих в ходе производства работ, Стороны выделяют своих представителей, фамилия, имя, отчество и контактный телефон и факс которых указываются в Спецификации к Договору.

12.5. Прекращение действия Договора означает невозможность для Сторон подписывать новые Спецификации. Спецификации, подписанные Сторонами на момент прекращения действия Договора, остаются действующими до их полного надлежащего исполнения Сторонами.

12.6. Приложения №№ 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью Договора.

Перечень приложений:

- № 1 Спецификация на оборудование, материалы и монтажно-наладочные работы;

- № 2 Акт выявленных дефектов и недоделок;

- № 3 Акт сдачи-приемки выполненных работ.

13. Местонахождение и платежные реквизиты «Сторон »

Подписи представителей Сторон

От Заказчика: От Подрядчика:

___________________________ __________________________________

_____________// ________________/ ………………./

Отв. исполнитель ведущий инженер АО т.

Приложение № 1

к Договору

Форма Спецификации на оборудование, материалы и монтажно-наладочные работы

___________________________

Спецификация №__ от __ _______20__ г. на оборудование, материалы и монтажно-наладочные работы по ___________________________________ системы

(установке новой / модернизации существующей)

(наименование системы безопасности)

Объекта ____________________________________________________________________

(наименование объекта)

по адресу:____________________________________________, д., ___ корп. (строение __) (на __ листах) по Договору на проектирование, монтаж, пуско-наладку новых и модернизацию существующих электронных систем безопасности № ___ от ___ ___________ 20___ г.

Срок выполнения работ

Таблица 1

(в рублях)

	Оборудование и материалы Заказчика	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость без НДС за единицу	Сумма НДС	Общая стоимость с НДС

Общая стоимость оборудования и материалов Заказчика составляет: ___________ (____________________) рублей __ копеек.

Срок передачи оборудования и материалов Заказчиком

в период с “__” ________ 20__ г. по “__” _______ 20__ г.

Таблица 2

(в рублях)

	Наименование оборудования, материалов и работ, выполняемых Подрядчиком	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость без НДС за единицу	Стоимость без НДС	Сумма	Общая стоимость с НДС
Итого за оборудование и материалы
Проектирование
Доставка, установка, пуско-наладка

Общая стоимость оборудования, материалов и монтажно-наладочных работ составляет:

Без учета НДС - _____ (__________________) рублей __ копеек. Сумма НДС - ______ (___________________) рублей __ копеек. Общая стоимость - ______ (___________________) рублей __ копеек.

Ответственный от Заказчика:	Ответственный от Подрядчика:
__________________________ (	__________________________ (должность, сокращенное наименование)
	_________________
(подпись, ФИО)	(подпись, ФИО)
Тел./факс ____	Тел./факс ____

От Заказчика:		От Подрядчика:
__________________________ (должность, сокращенное наименование)		__________________________ (должность, сокращенное наименование)
		_________________
(подпись, ФИО)		(подпись, ФИО)

Приложение

к Договору № ___от _________20__ г.

Форма Акта выявленных дефектов и недоделок

_________________________________________________________________________________________

“__” __________ 20__ г.

выявленных дефектов и недоделок

по Спецификации № __ от __ ______ 20__ г. на оборудование, материалы и монтажно-наладочные работы к Договору на проектирование, монтаж, пуско-наладку новых и модернизацию существующих электронных систем безопасности № ___ от ___ 20__ г.

Рабочая комиссия, в составе:

Председателя _____________________________________________________

Членов комиссии __________________________________________________

(должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________

(должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество)

провела приемку выполненных работ по системе _______________________,

(наименование)

смонтированной в _________________________________________________,

(наименование и адрес объекта)

и составила настоящий Акт в том, что в процессе приемки обнаружены следующие дефекты и недоделки:

1.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

Выявленные в процессе комплексного опробования, дефекты и недоделки должны быть устранены Подрядчиком без дополнительной оплаты в срок до “__” _________ 20__г.

Председатель комиссии ______________________________________

(подпись, место печати)

Члены комиссии __________________________________________________

__________________________________________________

(должность, сокращенное наименование, подпись, ФИО)

__________________________________________________

(должность, сокращенное наименование, подпись, ФИО)

__________________________________________________

(должность, сокращенное наименование, подпись, ФИО)

_____________________________________________________________________________

Подписи представителей Сторон

От Заказчика:		От Подрядчика:
__________________________ (должность, сокращенное наименование)		__________________________ (должность, сокращенное наименование)
		_________________
(подпись, ФИО)		(подпись, ФИО)

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на ремонт электрооборудования № _____ Э/2014

г. Екатеринбург « __ » ________2014 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «УралЭлектроМашСервис», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором ПОДРЯДЧИК обязуется в течение срока действия настоящего договора по заявке ЗАКАЗЧИКА выполнять работы по ремонту электрического оборудования, а ЗАКАЗЧИК обязуется принимать и оплачивать результаты работ.

2. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.

2.1. Прием Заказчиком выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (далее – Акт), который составляется в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон и подписывается обеими сторонами. Акт является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2.Акт составляется Подрядчиком и направляется для подписания Заказчику.

2.3.Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта принять выполненные работы и подписать Акт, либо направить свои претензии в отношении выполненных работ Подрядчику.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1.3. При невозможности выполнения ремонта, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, электрооборудование подлежит выбраковке за счет Заказчика.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять выполненную ПОДРЯДЧИКОМ работу с подписанием акта выполненных работ.

4.2.2. Оплатить в установленные сроки согласно п. 3. настоящего договора следующие услуги:

Ремонт электрооборудования;

Работы по выбраковке электрооборудования (разборка, дефектовка, сборка);

5. Гарантии

5.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует исправную работу электрооборудования при условии выполнения им:

6.2.При одностороннем необоснованном отказе от исполнения настоящего договора Заказчиком, он обязан возместить Подрядчику все понесенные последним расходы, связанные с исполнением договора.

6.3.Стороны не несут ответственность за нарушение условий настоящего договора, если нарушения вызваны обстоятельствами или действиями, не зависящими от воли сторон (форс-мажор). В таком случае обстоятельства и действия должны быть подтверждены документами компетентных органов либо общеизвестны.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон и действует до «31» декабря 2014 г., а в части расчетов и принятых к исполнению обязательств - до полного их исполнения.

"Заказчик"

"Исполнитель" ЧП «Симэлектросервич» в лице директора Иванова А.А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" принимает на себя оперативное и техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования напряжением до.... кВ. Соответственно «Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон» и «Акта обследования электрохозяйства» с указанием в нем номеров, типов и моделей машин и технических средств, места их нахождения, которые являются обязательными приложениями к договору "Исполнитель" принимает на себя ответственность за безопасное состояние электрохозяйства "Заказчика", что находится по адресу:______________________.

1.2. Электротехнический персонал "Заказчика" имеет группу по электробезопасности не ниже «4» и эксплуатирует электрооборудования, машины и технические средства, обязан выполнять Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (ДНАОП 0.00-1.21-98), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, выпуск 4, 1989 год и Правила эксплуатации электротехнических средств (ДНАОП 1.1.10-1.07-01). В случае нарушения данного пункта Договора "Исполнитель" не несет ответственность за работу машин и технических средств.

2. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДО.....кВ.

2.1. Эксплуатационное и техническое обслуживание (далее-обслуживания) - комплекс работ по поддержанию работоспособности оборудования в период его использования. К техническому обслуживанию электрооборудования относятся испытания и наладка электрических устройств , подтяжка контактных соединений, долив изоляционного масла, замена электротехнических устройств и средств, которые вышли из строя в процессе работы. Указанные работы выполняются из материалов "Заказчика". Качество материалов должна соответствовать техническим условиям эксплуатации электроустановок. В случае недоброкачественности предоставленного материала "Заказчик" обязан произвести замену материала.

2.2. "Заказчик" обязан передать "Исполнителю" документацию, изготовленную и утвержденную в установленном порядке, необходимую для производства работ.

2.3. "Заказчик" обязан выполнять все указания "Исполнителя" - лица ответственного за электробезопасность утвержденного приказом по предприятию "Исполнителя" по правильной эксплуатации и сохранения машин и технических средств, в электроустановки допускать только работников, которые прошли курс обучения и имеют соответствующую группу по электробезопасности.

2.4. "Исполнитель", после процедуры приема на обслуживание электрооборудования, назначает своим приказом лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию электрохозяйства "Заказчика", распоряжения и указания которого в части эксплуатации электроустановок являются обязательными к выполнению персоналом "Заказчика".

Лицо, ответственное за электрохозяйство "Заказчика" обеспечивает соблюдение требований:

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, издательство 1998г., 4-е, переработанное и дополненное;

Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (ДНАОП 0.00-1.21 -98);

Правил эксплуатации электрозащитных средств (ДНАОП 1.1.10-1.07-01).

2.5. Капитальный и текущий ремонты электроустановок осуществляются "Исполнителем" в объеме согласно нормативных документов (Приложения Е1.ПТЕ) за дополнительную плату.

2.6. "Заказчик" имеет право вызвать электротехнического работника "Исполнителя" во всех случаях остановки машин, оборудования из-за неисправности.

2.7. "Исполнитель" при каждом посещении "Заказчика" передает его представителю журнал, в котором последний проставляет дату посещения, время прибытия и отбытия и заверяет упомянутые данные своей подписью.

2.8. "Заказчик" обязуется предоставить "Исполнителю" необходимые условия для выполнения работ. "Исполнитель" обеспечивает соблюдение Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителя в части подготовки персонала "Заказчика", проводит обучение и проверку знаний в объеме 2 и 3 групп по электробезопасности электротехнического персонала, проведение инструктажей не электротехническому персонала в объеме 1 группы электробезопасности и обучение и проверку знаний электротехнического персонала в объеме 2-4 групп по электробезопасности.

2.9. При выполнении работ в электроустановках "Заказчика" электротехническими и другими работниками "Заказчика" самостоятельно, "Исполнитель" не несет ответственности за электробезопасные условия работы.

2.10. "Исполнитель" обеспечивает свой электротехнический персонал электротехническими средствами по нормам 1.1.10-1.07-01.

3. СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

Стоимость обслуживания определяется актом обследования электрохозяйства и обусловливается объемам, условиям обслуживание электрохозяйства и техническим состоянием электрооборудования.

3.1. "Заказчик" оплачивает "Исполнителю" за техническое обслуживание и ответственность за электрохозяйство абонентную плату 10 числа каждого месяца следующего за отчетным в размере ____ грн. __ коп. согласно счета предоставленного "Исполнителем".

3.2. В случае нарушения "Заказчиком" сроков платежа "Исполнитель" имеет право приостановить техническое обслуживание до оплаты задолженности за весь срок действия данного Договора.

3.3. Стоимость текущего или капитального ремонта электроустановок "Заказчика" определяется согласно ДБН Украины и отражается в Акте сдачи - приемки работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За нарушение взятых по Договору обязательств стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством. За неоднократные грубые нарушения условий эксплуатации машин, оборудования "Исполнитель" имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

О всех нарушениях эксплуатации электрооборудования "Исполнитель" обязан сообщить об этом "Заказчику", в письменной форме в виде предупреждения, в котором изложить выявленные нарушения и недостатки и довести до сведения «Заказчику», до момента устранения всех нарушений эксплуатация электрооборудования с которым связано это нарушение категорически запрещается, при этом ответственность за безопасную эксплуатацию такого (дефектного) электрооборудования несет «Заказчик».

4.2. "Исполнитель" отвечает за техническое состояние электроустановок, электрических машин, оборудована "Заказчика" и оперативное обслуживание только в том случае, если "Заказчиком" выполняются пункты 1 и 2.4 настоящего Договора.

4.3. "Заказчик" обязан немедленно информировать руководителя "Исполнителя" о невыполнение или ненадлежащее выполнение работ персоналом "Исполнителя".

4.4. Стороны определяют, что все возможные претензии по настоящему Договору, должны быть рассмотрены в течение 3-х дней с момента получения претензии.

4.5. Все споры, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Украины.

Стоимость работ по техническому обслуживанию электроустановки напрямую зависит от категории сложности и периодичности обслуживания. При составлении сметы мы будем учитывать каждое конкретное распределительное устройство, электрический аппарат, светильник. Наш инженер ознакомит Вас с нормами и правилами по техническому обслуживанию электроустановок, и Вы самостоятельно выберете то, что Вам необходимо. Действующая электроустановка и её оборудование должны проходить техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт не реже одного раза в год. Под действующей электроустановкой понимаетя электроустановка под напряжением. Заключив с нами Договор на обслуживание электроустановки, Вы станете нашим постоянным клиентом и получите весомые скидки на все виды наших работ, включая контрольные испытания электроустановки. Договор на техническое обслуживание здания и кабельных линий на балансе потребителя необходим для получения акта-допуска электроустановки объекта в экплуатацию. Техническое обслуживание доступно для всех объектов в Москве и Московской области. Аварийные бригады работают в регионе Москва. В регионе Московская область время прибытия аварийных бригад устанавливается индивидуально для каждого объекта.

При величине установленной мощности до 50 кВт стоимость технического обслуживания действующей электроустановки составляет 8 000 рублей в месяц


• При величине установленной мощности от 50 кВт до 150 кВт стоимость технического обслуживания действующей электроустановки составляет 12 000 рублей в месяц . В стоимость входит один выезд бригады монтажников для проведения планового ремонта электрооборудования по второй категории сложности. Каждый последующий выезд (включая аварийный ситуации и выезды по инициативе заказчика) оплачивается отдельно в размере 8 000 рублей.
  
• При величине установленной мощности свыше 150 кВт стоимость технического обслуживания действующей электроустановки определяется по фактическим объемам оборудования на объекте по смете (Ориентировочная стоимость обслуживания электроустановки здания составляет 1000 рублей на 1 кВт установленной мощности в год).

Расходные материалы и заменяемое оборудование оплачиваются отдельно по счету поставщика или приобретаются заказчиком до приезда бригады.
Периодичность технического обслуживания составляет от 1 раза в месяц до 1 раза в квартал по выбору заказчика.
Во время выездов на объект бригада монтажников может выполнять работы по перечню заказчика.
В случае аварийных выездов в ночное время, в выходные и праздничные дни стоимость выезда удваивается.

Правила назначения ответственного за электрохозяйство

В электроустановках до 1000В оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий электроустановку, должен соответствовать специальным требованиям контролирующих органов. Административно-технический персонал организации (ответственный за электрохозяйство, руководитель и т.д.) не может проводить работы по обслуживанию. Для самостоятельного обслуживания электроустановки организация должна иметь службу эксплуатации и аттестованный оперативно-ремонтный персонал. В случае отсутствия собственной службы эксплуатации, организация обязана заключить договор на техническое обслуживание электроустановки со специализированной обслуживающей организацией.

По действующим МПБЭЭ и ПТЭЭП ответственный за электрохозяйство назначается из числа административно-технического персонала.

Персонал административно-технический - руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического обслуживания, ремонта, монтажных и наладочных работ.

Сотрудник из числа административно-технического персонала проходит аттестацию в комиссии Ростехнадзора и должен иметь группу по ТБ не ниже IV .

Ответственный за электрохозяйство должен состоять в штате организации. Ответственным за электрохозяйство может быть назначен человек из сторонней организации, введенный в штат по совместительству.

Назначение ответственного за электрохозяйство оформляется приказом по предприятию.

Техническое обслуживание и эксплуатация электроустановки должно осуществляться оперативно-ремонтным персоналом

Персонал оперативно-ремонтный - персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

При отсутствии собственной службы эксплуатации техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановки может осуществлять специализированная организация по договору на техническое обслуживание.

Категория 1
Наружный визуальный осмотр без разборки
проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки
удаление пыли и протирка оборудования
проверка прочности крепления и затяжка крепежных деталей
контроль отсутствия перегрева
Устранение видимых повреждений без разборки
принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях

Категория 2
Все работы по 1 категории
Визуальный осмотр с частичной разборкой оборудования
Частичная разборка оборудования
Частичная замена креплений
Очистка контактных деталей
замена расходных материалов (стартеры, лампы и т.д.)
окраска
проверка исправности заземления
контрольные замеры параметров сети
выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена

Категория 3
Все работы по 2 категории
Снятие и полная разборка деталей
Промывка контактных деталей
Замена поврежденных участков сети
Защита от механических повреждений
отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и узлов
сборка, наладка и испытания оборудования

Некоторые работы входящие в нормы по техническому обслуживанию внутренних сетей электроснабжения категории 2:

Осмотр изоляции электросетей, состояния паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий с принятием необходимых мер

Устранение провеса сетей и повреждений изоляции

Перепайка наконечников

Измерение сопротивления изоляции

Наружный и внутренний осмотр светильников с ликвидацией неисправностей и заменой перегоревших ламп

Проверка распределительных шкафов, затяжка деталей, выявление дефектных деталей и узлов с их ремонтом или заменой

Планово-предупредительный ремонт электроустановок

Договор на техническое обслуживание здания необходим при вводе электроустановки в эксплуатацию. Монтаж электроустановок обеспечивает готовность на момент ввода в эксплуатацию, а в процессе эксплуатации необходимо техническое обслуживание электрооборудования . Грамотная эксплуатация электроустановок и обслуживание электрооборудования служат залогом корректной работы электроустановки. Регулярная проверка электроустановок экономит средства на ремонт электроустановок. Техническое обслуживание электрических машин предписывается нормативно-технической документацией. Регулярность обслуживания определяется ответственным за электрохозяйство на основании паспортов на электрооборудование и утверждается техническим руководителем организации. При этом должны быть учтены изменяющиеся условия эксплуатации. В процессе технического обслуживания производится планово-предупредительный ремонт электрооборудования по согласованному с администрацией предприятия графику. Обслуживание электрических сетей является одним из основных направлений деятельности нашей фирмы. Поручите нам обслуживание электросетей и они прослужат вам долгие годы сверх регламентированного срока службы.

Скачать образец типового договора на техническое обслуживание электроустановки

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ