Договор на обслуживание пожарной сигнализации. Типовой договор на техническое обслуживание систем безопасности

Г. Москва «___»_________ 201_ г.

Открытое акционерное общество «_______________________» (сокращенное наименование - ОАО «______________»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
1.1. По настоящему Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г. Москва, ул. ________________, д. __, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Срок выполнения работ составляет __ (_________________) рабочих дней с момента поступления авансового платежа Заказчика на расчетный счет Исполнителя при условии строительной готовности объекта.
1.3. Подрядчик предоставляет Заказчику копию лицензии ГУ ГПС МЧС РФ на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором строительного подряда работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических норм и правил и со сметой, определяющей цену работ.
2.2. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик.
2.3. Сторона, которая предоставила материалы и оборудование, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.
2.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.6. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.7. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора подряда на выполнение монтажных работ. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора на монтаж, и приобретенных материалов и оборудования с передачей данных материалов и оборудования в собственность Заказчика.
2.8. Подрядчик приступает к выполнению работ по договору строительного подряда при условии строительной готовности объекта.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта договора на монтаж.
3.2. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
3.5. Гарантийный срок на результат работ по договору строительного подряда на выполнение монтажных работ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента оформления акта сдачи-приемки работ. В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Заказчика.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно ___________ (___________________________тысяч) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - __________ (__________________ тысяч _______________) рублей __ копеек.
4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по договору подряда на выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора на монтаж. Окончательный расчет в размере 50% стоимости работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику и подписания акта сдачи-приемки работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.
4.3. Форма оплаты - безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда на выполнение монтажных работ Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае несвоевременной сдачи работ по договору на монтаж с Подрядчика взимается пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от общей сметной стоимости работ по Договору в день, за каждый день просрочки.
5.3. При невыполнении Подрядчиком гарантийных обязательств в срок, установленный в Договоре, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от сметной стоимости работ по Договору, за каждый день задержки. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору подряда на выполнение монтажных работ.
5.4. В период гарантийного срока при невыполнении Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе устранить недостатки выполненных по Договору работ своими силами или с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные при этом расходы.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на монтаж по требованию Заказчика Подрядчик обязан оплатить единовременный штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от сметной стоимости работ по договору строительного подряда.

И т.д…

Весь типовой бланк и образец договора подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа.

г. ____________ "___"__________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", (наименование или Ф.И.О.) в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.) на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и _________________________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", (наименование или Ф.И.О.) в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.) на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта) стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителя.

1.2. Перечень подлежащих техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации (далее - "сигнализация"):

1.2.1. _______________________________________________________________. (наименование, характеристики, адрес, место нахождения) 1.2.2. _______________________________________________________________. 1.2.3. _______________________________________________________________.

1.3. Исполнитель при оказании услуг руководствуется:

СНиП 21-01-97. "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 N 18-7).

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:89). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию".

ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 60839-2-6:1990). "Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для закрытых помещений и открытых площадок".

Статьей 10 ГОСТ Р 53704-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст).

Подпунктами Г.3 и Г.4 Приложения "Г" к ГОСТ Р 53704-2009.

Статьей 9 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.05.1995 N 256).

Пунктами 5.15 - 5.17 ГОСТ Р 53195.3-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 13.08.2009 N 293-ст).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Осуществлять техническое обслуживание сигнализации с периодичностью _____ раз в _______________.

2.1.2. Обслуживание сигнализации, указанной в п. _____, проводится в соответствии с разд. _____ проекта (или паспорта).

2.1.3. В случае поступления от Заказчика запроса о внеплановом техническом обслуживании сигнализации уведомить Заказчика о получении запроса не позднее _______________ с момента его получения (при условии, что запрос был направлен по факсу) и приступить к выполнению запроса не позднее _______________ с момента его получения.

2.1.4. В срок _______________ с момента окончания выполнения работ, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора, представить Заказчику оригиналы следующих документов: счета, счета-фактуры, акта выполненных работ.

2.1.5. Представлять Заказчику ежемесячно не позднее _______________ акты оказанных услуг.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Исполнителю задание Заказчика (Приложение N 1) и в тот же срок предоставить Исполнителю: помещения: _________________________, рабочие места в количестве _____, оснащенные: _________________________, в том числе инструменты: _________________________, оргтехнику: _________________________, средства связи: _________________________.

2.2.2. Обеспечить сотрудников Исполнителя: _________________________.

2.2.3. Оплатить работы и услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ Исполнителя по ремонту сигнализации составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - 18%.

3.2. Стоимость услуг Исполнителя по техническому обслуживанию сигнализации составляет _____ (__________) рублей в месяц.

3.3. Порядок оплаты работы/услуг: _____________________________.

3.4. Сроки оплаты работы/услуг: _______________________________.

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Заказчиком обязанности оплатить установленную настоящим Договором стоимость работ и/или услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ/оказания услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор на рассмотрение в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия настоящего Договора - с момента его подписания Сторонами до "___"_________ ____ г.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _______________ до даты предполагаемого расторжения.

6.4. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за _____ (__________) дней до окончания срока действия, настоящий Договор считается продленным на следующий срок на тех же условиях.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

7.2.1. Задание Заказчика (Приложение N 1).

7.2.2. Перечень сотрудников Исполнителя (Приложение N 2).

7.2.3. Акт выполненных работ (Приложение N 3).

7.2.4. Акт оказанных услуг (Приложение N 4).

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель: ___________________________________ ___________________________________ М.П. М.П.

на техническое обслуживание систем безопасности
(автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации)

г. _________________ » _____» ____________ 20 ___ г.

______________________________________________________________________________________________________________
наименование специализированной организации (предприятия)

Именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя _______________________________________________________
фамилия, имя, отчество

действующего на основании ______________________________________________________________________ с одной стороны,
устав, положение и т.п.

и ____________________________________________________________________________________________________________
наименование предприятия (организации)

именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя ____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Действующего на основании ______________________________________ с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
устав, положение и т.п.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание систем безопасности на объектах Заказчика
согласно прилагаемого перечня (Приложение №1).

1.2. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Договору, оставаясь ответственным
за их действия перед Заказчиком.

Техническое обслуживание и ремонт систем безопасности проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок
в процессе всего срока эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения
характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО.

1.4.Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ производится по графику Исполнителя, согласованному
с Заказчиком.

2. Порядок сдачи и приемки работ

2.1. Работоспособность установки (установок) после проведения ТО проверяется Заказчиком, после чего стороны подписывают
Акт приемки выполненных работ.

3. Стоимость работ и порядок расчета

3.1. Ежемесячная расчетная стоимость технического обслуживания по настоящему договору определяется сторонами в сумме

В том числе НДС 18% __________ руб.

3.2. Оплата стоимости работ по настоящему договору на техническое обслуживание производится на основании выставленного Исполнителем счета,
подписанных сторонами счета-фактуры и Акта приемки выполненных работ, в течении 10 банковских дней со дня подписания Акта приемки
путем перечисления безналичных средств на счет Исполнителя.
3.3. Датой платежа считается дата принятия банком к исполнению платежного поручения Заказчика, о чем свидетельствует штамп банка на платежном поручении.
3.4. При невыполнении п. 3.2. Исполнитель имеет право прекратить техническое обслуживание системы до погашения задолженности.
3.5. Капитальный или внеплановый ремонт, дополнительное проектирование, монтаж и наладка новых технических средств
производится Исполнителем за отдельную плату, по согласованной сторонами смете.
3.5. Корректировка размера оплаты по настоящему договору производится сторонами только в связи с инфляцией или при изменении
нормативной базы ценообразующих показателей, а также при увеличении общего количества обслуживаемых объектов охраны.
3.6. В случае возникновения отказа в работе установки по вине заказчика расходы по восстановлению работоспособности установки
оплачиваются заказчиком дополнительно.
3.7. Стоимость израсходованных в процессе обслуживания запасных частей оплачивается Заказчиком дополнительно с учетом
транспортно-заготовительных расходов Исполнителя.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Права Исполнителя

4.1.1. Прекратить работы по техническому обслуживанию в случае невыполнения Заказчиком условий настоящего договора.
4.1.2. Переносить по согласованию с Заказчиком сроки выполнения работ в случае возникновения объективной необходимости.

4.2. Обязанности Исполнителя

4.2.1. Контроль технического состояния технических средств, установленных на объекте, и обеспечение бесперебойной работы
систем безопасности в соответствии с настоящим договором.
4.2.2. Проверка соответствия технических средств, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;
4.2.3. Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых технических средств и их надежности при эксплуатации,
выявление и устранение причин ложных срабатываний систем безопасности;
4.2.4. Проведение плановых работ по техническому обслуживанию в объеме и сроки согласно технического регламента.
4.2.5. Проводить ТО аттестованным персоналом соответствующей квалификации в присутствии Заказчика.
4.2.6. Обеспечивать своих работников, осуществляющих техническое обслуживание, необходимой контрольной аппаратурой, инструментом,
запасными частями и комплектующими изделиями.
Проводить для указанных работников обучение, инструктажи и контроль за соблюдением Правил техники безопасности.
4.2.7. Прибытие по вызову «Заказчика» в течение ___________________ часов, без учета выходных и праздничных дней, в случае возникновение неисправности.
Устранение неисправностей установок системы (текущий ремонт) по вызову «Заказчика» осуществляется в технически возможный короткий срок.
— при выявлении неисправностей гарантийного оборудования по вине «Заказчика» ремонт или замена производится за счет «Заказчика»,
— замена вышедшего из строя не гарантийного, а также выработавшего установленные сроки эксплуатации оборудования (при невозможности или нецелесообразности проведения ремонта) производится за счет «Заказчика».
4.2.8. Производить внеплановый ремонт, ликвидацию последствий воздействия на технические средства неблагоприятных климатических, производственных и иных условий,
а также монтаж и наладку систем безопасности в согласованные Заказчиком сроки при несанкционированном повреждении технических средств
или уничтожении основного оборудования по отдельно согласованной смете.
4.2.9. В согласованные сроки производить в рамках настоящего договора проектирование, монтаж и наладку новых систем безопасности на объектах Заказчика
при получении от него технического задания.
4.2.10. Определение предельного состояния установок, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной,
путем проведения освидетельствования;
4.2.11. Соблюдать при проведении работ внутриобъектовый режим, правила ТБ и пожарной безопасности, действующие на объекте Заказчика.
4.2.12. Оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах эксплуатации системы (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации,
выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы и т. д.);

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Права Заказчика

5.1.1. Проверять фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.
5.1.2. Переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ.

5.2. Обязанности Заказчика

5.2.1. Приказом руководителя объекта назначаются ответственные лица за соблюдение правил эксплуатации системы.
Обо всех изменениях списка руководителей и ответственных лиц своевременно сообщать «Исполнителю».
5.2.2. Осуществлять эксплуатацию установок в соответствии с объектовой инструкцией и правилами технического содержания и установок систем безопасности.
5.2.3. Принимать меры по своевременному ремонту сети электропитания, к которой подключена система и дополнительное оборудование.
5.2.4. В процессе эксплуатации системы не допускать ее повреждений вследствие небрежного обращения.
5.2.5. Своевременно ставить в известность Исполнителя о всех неполадках в работе системы для принятия
необходимых мер по ее восстановлению и не допускать посторонних лиц к осмотру и ремонту неработающих
технических средств.
5.2.6. Не производить ремонт систем безопасности своими силами без ведома Исполнителя.
5.2.7. Принимать необходимые меры к сохранности оборудования систем безопасности в процессе его эксплуатации
или проведении ремонта помещений на охраняемых объектах.
5.2.8.Сообщать Исполнителю за 15 дней до проведения следующих мероприятий:
— капитального или текущего ремонта, а также переоборудования помещения, вследствие которых может быть нарушена работоспособность системы;
— изменения на объекте профиля или режима работы, появления новых мест хранения ценностей.
— мероприятий, вследствие которых могут потребоваться изменения тактики применения системы.
В случае выхода из строя или неисправности систем безопасности в результате повреждения по указанным причинам
стороны составляют дефектный акт (ведомость), восстановление работоспособности оборудования производится Исполнителем за счет средств Заказчика.
5.2.9. Осуществлять приемку выполненных работ, подтверждая их выполнение подписью в Акте приемки.
5.2.10. Обеспечить Исполнителю условия для выполнения работ техническому обслуживанию (свободный доступ к системе).
5.2.11. В случае необходимости инструктировать Исполнителя по правилам ТБ и пожарной безопасности, действующим на объекте.
5.2.12. Создавать Исполнителю необходимые условия для хранения ЗИПа, инструмента, приспособлений и обеспечивать
их сохранность. Обеспечить свободный доступ к средствам ОПС во время проведения планового технического обслуживания
или их ремонта специалистами Исполнителя, средствами работы на высоте и средствами индивидуальной защиты.
5.2.13. Представлять Исполнителю необходимую документацию.
5.2.14. Своевременно производить оплату по настоящему договору.

6. Срок действия договора и юридические адреса сторон

6.1. Настоящий Договор заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
При отсутствии с обеих сторон заявлений о расторжении настоящего Договора, последний считается пролонгированным на неограниченный срок.
6.2. Расторжение договора или изменение его условий оформляется в виде двухсторонних приложений к нему, заверенных обеими сторонами.
6.3. Все вопросы, не оговоренные в настоящем договоре Стороны разрешают, руководствуясь действующим Законодательством РФ.
6.4. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой — у Исполнителя.

6.5. Юридические адреса сторон

Реквизиты Заказчика ________________________________________________________________________________________

Реквизиты Исполнителя ______________________________________________________________________________________

6.6. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов одна сторона извещает письменно другую сторону в пятидневный срок.

Приложения:

1) Перечень объектов охраны
2) График проведения работ по техническому обслуживанию
3) Паспорт на установки
4) Перечень технических средств, входящих в установку и подлежащих техническому обслуживанию;

М.П. Заказчика М.П. Исполнителя

____________________________ _____________________________
подпись, инициалы, фамилия подпись, инициалы, фамилия
» ___» ________________ 20 __ г. » ___» _________________ 20__ г.

Особые условия к договору № от » ___» ________________ г. на ТОиР установок

1. Настоящие особые условия являются неотъемлемой частью Договора.

М.П. Исполнителя М.П. Заказчика

» ___» __________________ 20 __ г. » ___» ________________ 20 __ г.

______________________________ _____________________________
Ф.И.О., подпись Ф.И.О., подпись

К ДОГОВОРУ №

от «____» ____________ г.

Паспорт
автоматических установок пожаротушения, дымоудаления и охранно-пожарной сигнализации

1. Общие сведения

Наименование предприятия (организации) Заказчика, реквизиты ________________________

_______________________________________________________________________________

Таблица 1

2. Состав установки

Таблица 2

Номер установки	Состав установки	Количество	Год выпуска	Условия технического обслуживания
				Количество извещателей (оросителей),
				установленных на высоте:
				от 5 до 8 м
				от 8 до 15 м
				свыше 15 м
				Средства подъема на высоту
				(подъемно-транспортные средства)







				по электробезопасности:



				Дата сведения:

Скачать:
1. Государственный контракт на техническое обслуживание средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации – Пожалуйста или для доступа к этому контенту

ДОГОВОР N _________

На охрану объекта при помощи средств

охранной сигнализации

г.___________________ "____" ___________ 20 ___г.

(указывается наименование контрагента) , именуемый(ое) в дальнейшем Заказчик, в лице (указывается должность руководителя) фамилия, имя отчество , действующего на основании Положения (Устава) утвержденного приказом от г. № , с одной стороны, и

федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области », именуемое в дальнейшем Исполнитель (указывается наименование филиала) - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области» (фамилия, имя, отчество) , действующего на основании Устава, Положения о филиале и доверенности от _____ 2012 года № , с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "Исполнитель" принимает на себя обязательства по контролю за объектом при помощи средств охранной сигнализации (ОС) путем централизованного наблюдения за ее состоянием на пульте централизованного наблюдения (ПЦН) и обеспечению выезда наряда полиции на объект при поступлении на пульт сигнала "тревога".

1.2. "Заказчик" обязуется своевременно производить оплату за предоставляемые услуги.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Наименование и адрес объектов, оборудованных ОС и подключенных на ПЦН, указываются в Перечне объектов (Приложение N1), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Режим работы ОС, в течение которого осуществляется централизованное наблюдение за объектом, устанавливается в Приложении N1.

2.3. Обследование принимаемых Исполнителем под охрану объектов, производится межведомственной комиссией в составе представителей Исполнителя, Заказчика и организацией, уполномоченной на проведение проектно-монтажных работ , обслуживающей организации. При необходимости в комиссию в установленном порядке могут быть привлечены специалисты других заинтересованных организаций и ведомств .

Результаты обследования оформляются актом, составляемым сторонами до заключения контракта, который приобщается к настоящему договору.

Ответственность за исправность ОС, установленной на объекте несет «Заказчик».

Последующее обследование технического состояния объектов проводится при необходимости, но не реже двух раз в год, представителями Исполнителя и Заказчика с участием других заинтересованных служб (при необходимости) с составлением актов обследования, с указанием в них работоспособности ТСО, выявленных недостатков по технической укрепленности объектов, а также необходимых мероприятий по их устранению и сроков выполнения этих мероприятий.

2.4. Порядок взятия ОС под централизованное наблюдение и ее снятие производится в соответствии с инструкцией по правилам пользования ОС, выдаваемой "Заказчику" либо его представителю под роспись при проведении первичного инструктажа по правилам пользования ОС.

2.5. Сотрудники "Исполнителя" при несении службы руководствуются Законом РФ "О полиции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.13. При срабатывании ОС обеспечить в возможно короткий срок (но не позднее, чем через 2 часа после получения вызова "Исполнителя") прибытие на объект уполномоченного лица для вскрытия и осмотра объекта. Оплачивать охрану объекта нарядом полиции свыше 2-х часов с момента прибытия "Исполнителя" на объект по сигналу "тревога" за дополнительную плату в соответствии с действующим тарифом за каждый пост полиции.

3.14. При обнаружении нарушения целостности объекта, факта кражи, уничтожения или повреждения имущества в результате проникновения на объект посторонних лиц незамедлительно сообщить об этом на ПЦН "Исполнителя" и до прибытия его представителей обеспечивать неприкосновенность места происшествия.

3.15. В случае заявления о причинении материального ущерба в обязательном порядке в день обнаружения ущерба в присутствии уполномоченных представителей "Исполнителя" в строгом соответствии с данными бухгалтерского учета на день происшествия произвести снятие остатков материальных ценностей с составлением двустороннего акта инвентаризации. Не допускать снятие остатков материальных ценностей без представителя "Исполнителя".

3.16. Письменно информировать "Исполнителя" (не позднее, чем за 10 дней до начала) о проведении ремонта, перепланировки, переоборудования объекта, об изменении на нем режима или профиля работ, изменении мест хранения ценностей, а также о проведении иных мероприятий, которые могут повлиять на порядок охраны объекта, техническое состояние ОС и потребовать внесение изменений в систему охраны объекта.

3.17. Принимать меры по обеспечению бесперебойной работы телефонной связи и сети электропитания, к которым подключены средства ОС.

3.18. Осуществлять хранение денежных средств (в пределах, установленных Центральным Банком РФ) изделий из драгоценных металлов или с драгоценными камнями в опечатанных несгораемых насыпных сейфах , прочно прикрепленных к полу или стене. В зависимости от специфики объекта условия хранения иных материальных ценностей определяются в акте обследования объекта.

3.19. Проводить капитальный ремонт или полную замену средств ОС при невозможности дальнейшей эксплуатации из-за физического износа или необратимого изменения технических параметров вследствие воздействия климатических или производственных факторов, исключающих надежную защиту охраняемого объекта, также с учетом срока эксплуатации ОС, заявленного предприятием-изготовителем, на основании заключения (акта) комиссии, состоящей из представителей сторон.

3.20. Не разглашать посторонним лицам принципы работы установленных на объекте систем сигнализации, а также присвоенные пультовые номера (пароли).

3.21. Об утрате права собственности на объект охраны, о прекращении права пользования, владения, распоряжения объектом охраны, сдачи объекта или его части в аренду или субаренду не менее чем за 5 дней письменно информировать Исполнителя. При наличии имущественного спора в отношении объекта охраны - немедленно в письменном виде информировать Исполнителя.

3.22. В случае утраты электронного ключа немедленно информировать "Исполнителя" по телефону с последующим письменным уведомлением в течение одного дня (данный пункт действует в случае установки на объекте автоматизированной системы охраны).

3.23. Компенсировать "Исполнителю" в десятидневный срок, с момента направления счета, расходы, связанные с выездом группы задержания по ложным сигналам "тревога", допущенным по вине "Заказчика". Размер компенсации устанавливается "Исполнителем" на основании действующих тарифов. Ложная тревога - любое тревожное извещение, вызванное событиями, не связанными с попытками проникновения на охраняемый объект.

3.24. Соблюдать правила пользования ОС.

3.25. Компенсировать «Исполнителю» соответствующие затраты за сохранение подключения к системам передачи извещений, в случаях приостановления действия договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ "СТОРОН"

4.1. «Исполнитель» несет материальную ответственность в размере прямого действительного ущерба, причиненного «Заказчику», в случае ненадлежащего выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, при наличии вины, установленной судом.

4.2. Размер ущерба подтверждается надлежащими документами и расчетами стоимости похищенных или поврежденных товарно-материальных ценностей или денежных средств. Для этих целей производятся действия, предусмотренные п. 3.16. договора.

4.3. Возмещение материального ущерба производится на основании вступившего в законную силу решения суда и исполнительного листа.

4.4. Стоимость похищенных, изъятых следственными органами у лиц, совершивших хищение, и возвращенных "Заказчику" в установленном законом порядке материальных ценностей исключается из общей суммы требований, которые могут быть заявлены "Исполнителю", а ранее возмещенная сумма за эти ценности выплачивается "Заказчиком" "Исполнителю" в течение 15 дней после получения ценностей "Заказчиком".

4.5. В случае, если объект находился под охраной большее количество времени, чем указано в Приложении N 1, "Заказчик" выплачивает "Исполнителю" компенсацию за каждый полный час охраны в соответствии с действующим тарифом в течение 15 дней с даты направления счета, счета-фактуры.

4.6. В случае просрочки оплаты за оказанные услуги «Заказчиком», «Исполнитель» вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день погашения задолженности за каждый день просрочки платежа до полного погашения задолженности.

4.7. "Исполнитель" не несет ответственности в случаях, когда докажет отсутствие своей вины, а также в следующих случаях:

4.7.1. Если преступник проник на охраняемый объект до момента сдачи его под охрану.

4.7.2. Если ущерб, причинен в результате грабежа, разбойного нападения, пожара.

4.7.3. При отсутствии технического (эксплуатационного) обслуживания ОПС обслуживающей организацией если это послужило причиной возникновения ущерба.

4.7.4. Если причиной возникновения ущерба послужило перекрытие "Заказчиком" зоны действия приборов объемного или периметрального обнаружения.

4.7.5. Если ущерб причинен лицу, не состоящему в договорных отношениях с "Исполнителем".

4.7.6. Если ущерб причинен оставленному в охраняемом помещении личному имуществу работников.

4.7.7. Если ущерб причинен конструкциям и деталям, расположенным по внешнему периметру объекта (замки, двери, окна, оконные, дверные и витринные стекла и иные конструкции).

4.7.8. Если ущерб причинен в период времени, не указанный в Приложении N 1 к настоящему договору.

4.7.9. Если представитель "Заказчика" отказался выехать на охраняемый объект в случае срабатывания средств сигнализации, при условии, что это способствовало причинению ущерба.

4.7.10. При невыполнении "Заказчиком" пунктов 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23 настоящего договора.

4.7.11. Если лица, проникшие на объект задержаны.

4.7.12. В случае неисправности ОС, установленной на объекте «Заказчика».

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена договора определяется в зависимости от количества часов охраны, на основании утвержденного тарифа и указывается в Приложении N 2 к настоящему договору.

5.2. Оплата услуг "Исполнителя" производится "Заказчиком" ежемесячно в безналичном порядке путем перечисления сумм, указанных в Приложении N 2, до 20 числа текущего месяца на основании выставленного счета, счета-фактуры. Обязанность "Заказчика" производить оплату услуг в установленный срок не ставится в зависимость от получения "Заказчиком" счета, счета-фактуры. "Исполнитель" не обязан доказывать факт направления "Заказчику" счета, счета-фактуры. Фактом оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет "Исполнителя".

5.3. Цена договора, указанная в Приложении N 2, пересматривается "Исполнителем" в одностороннем порядке в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" и определяется в порядке, устанавливаемом постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. N 752 "О порядке определения тарифов на оказываемые полицией услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе". Уведомление "Заказчика" об изменении цены договора производится путем направления нового Приложения N 2 (не позднее, чем за 10 дней до изменения цены договора), которое автоматически становится новым Приложением N 2 к настоящему договору и отменяет предыдущее.

5.4. При не поступлении оплаты в течение месяца с даты, установленной п. 5.2. "Исполнитель" имеет право в одностороннем порядке временно приостановить выполнение своих обязательств по настоящему договору уведомив об этом "Заказчика" по телефону, при помощи факсимильной связи или письменно. Возобновление договорных отношений возможно только после полного погашения задолженности.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. В случае реорганизации, изменения юридического адреса , почтовых или банковских реквизитов или наименования, стороны своевременно информируют друг друга в письменном виде, но не позднее 10 дней с момента изменения.

6.2. Утрата права собственности на объект охраны, прекращение права пользования, владения, распоряжения объектом охраны "Заказчиком" влечет прекращение обязательств по договору со стороны "Исполнителя". Наличие имущественного спора в отношении объекта охраны является основанием для временного приостановления исполнения обязательств по договору "Исполнителем".

6.3. "Исполнитель" вправе временно приостановить предоставление услуг по настоящему договору в случае нарушения "Заказчиком" п. 3.6. и 3.20. настоящего договора.

6.4. "Исполнитель" вправе отказаться от принятия под охрану новых объектов при отсутствии технической возможности или достаточной штатной численности сотрудников.

6.5. Охрана объекта свыше 2-х часов с момента вызова "Заказчика" осуществляется только при наличии такой возможности за дополнительную плату в соответствии с действующим тарифом.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из сторон (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего договора невозможными, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно либо косвенно участвует сторона по настоящему договору, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, изменений в законодательстве или других независящих от сторон обстоятельств), возникших после заключения сторонами настоящего договора, либо вытекающих из существа договора, равно как и в ходе выполнения сторонами принятых на себя обязательств, которые ни одна из сторон не могла предвидеть или предотвратить доступными и посильными средствами, освобождает эту сторону от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему договору. Срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, но не более чем на 2 месяца, по истечении которых договор прекращает свое действие.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключается сроком на один год и вступает в силу с "___" ___________20_____ г.

8.2. Если за 1 месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон письменно не заявит о его прекращении, то он считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

8.3. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом другую сторону не менее, чем за 10 дней до даты расторжения.

8.4. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при выполнении настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Мурманской области.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Перечень объектов (Приложение N 1)

Справка-расчет (приложение N 2)

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Под обслуживающей организацией понимается организация, имеющая право на проведение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту ТСО, установленных на объектах, переданных под охрану подразделениям вневедомственной охраны территориальных органов МВД России, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.3. Исполнитель при оказании услуг руководствуется:

Подпунктами Г.3 и Г.4 Приложения "Г" к ГОСТ Р 53704-2009.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Осуществлять техническое обслуживание сигнализации с периодичностью _____ раз в _______________.

2.1.2. Обслуживание сигнализации, указанной в п. _____, проводится в соответствии с разд. _____ проекта (или паспорта).

2.1.5. Представлять Заказчику ежемесячно не позднее _______________ акты оказанных услуг.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.2. Обеспечить сотрудников Исполнителя: _________________________.

2.2.3. Оплатить работы и услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ Исполнителя по ремонту сигнализации составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - 18%.

3.3. Порядок оплаты работы/услуг: _____________________________.

3.4. Сроки оплаты работы/услуг: _______________________________.

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия настоящего Договора - с момента его подписания Сторонами до "___"_________ ____ г.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

7.2.1. Задание Заказчика (Приложение N 1).

7.2.2. Перечень сотрудников Исполнителя (Приложение N 2).

7.2.3. Акт выполненных работ (Приложение N 3).

7.2.4. Акт оказанных услуг (Приложение N 4).

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель: ___________________________________ ___________________________________ М.П. М.П.

Главная > Регулировка

Договор на обслуживание пожарной сигнализации. Типовой договор на техническое обслуживание систем безопасности

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9. ПОДПИСИ СТОРОН

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Рекомендуем также